Datenschutzerklärung
1. Datenschutz auf einen Blick
Allgemeine Hinweise Die folgenden Hinweise geben einen einfachen Überblick darüber, was mit Ihren personenbezogenen Daten passiert, wenn Sie diese Website besuchen. Personenbezogene Daten sind alle Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können.
Datenerfassung auf dieser Website Die Datenverarbeitung auf dieser Website erfolgt durch den Websitebetreiber. Dessen Kontaktdaten können Sie dem Impressum dieser Website entnehmen.
2. Hosting
Wir hosten unsere Website bei unserem Partner: IONOS SE, Daimlerstraße 25, 76185 Karlsruhe
Wir haben einen Vertrag über Auftragsverarbeitung (AVV) mit dem oben genannten Anbieter geschlossen. Dies ist ein datenschutzrechtlich vorgeschriebener Vertrag, der gewährleistet, dass dieser die personenbezogenen Daten unserer Websitebesucher nur nach unseren Weisungen und unter Einhaltung der DSGVO verarbeitet.
3. Allgemeine Hinweise und Pflichtinformationen
Datenschutz Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend den gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.
Verantwortliche Stelle Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung auf dieser Website ist:
JIT Energy - Dipl.-Ing. Jing Zhao ;Achenbachstraße 51 40237 Düsseldorf ;E-Mail: info@jit-energy.de
Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung möglich. Sie können eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns.
Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde Im Falle von Verstößen gegen die DSGVO steht den Betroffenen ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde in datenschutzrechtlichen Fragen ist der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen (LDI NRW).
SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung Diese Seite nutzt aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, wie zum Beispiel Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, eine SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung.
4. Datenerfassung auf dieser Website
AGB
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
JIT Energy - Dipl.-Ing. Jing Zhao
1. Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“) gelten für alle Verträge, Leistungen und Angebote der Firma JIT Energy - Dipl.-Ing. Jing Zhao (nachfolgend „Auftragnehmer“) in den Bereichen Elektrotechnik und Energieberatung. Abweichende Bedingungen des Auftraggebers werden nicht anerkannt, es sei denn, der Auftragnehmer stimmt ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu.
2. Vertragsgegenstand und Leistungsumfang
Der genaue Umfang der Leistungen ergibt sich aus dem jeweiligen Angebot des Auftragnehmers bzw. der Auftragsbestätigung.
Elektrotechnik: Dies umfasst die Planung, Installation, Wartung und Reparatur elektrischer Anlagen.
Energieberatung: Dies umfasst die Erstellung von Energieausweisen, Sanierungsfahrplänen (iSFP), Fördermittelberatung (z.B. BAFA/KfW) sowie technische Gutachten. Die Energieberatung stellt eine Dienstleistung dar, sofern nicht ausdrücklich ein bestimmter Erfolg (Werkvertrag) vereinbart wurde.
3. Angebot und Vertragsschluss
Alle Angebote des Auftragnehmers sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind.
Ein Vertrag kommt erst durch die schriftliche Auftragsbestätigung des Auftragnehmers oder durch den Beginn der Ausführung der Leistung zustande.
4. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers
Der Auftraggeber ist verpflichtet, dem Auftragnehmer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen (z.B. Baupläne, Abrechnungen, Grundbuchauszüge) rechtzeitig und vollständig zur Verfügung zu stellen.
Bei Vor-Ort-Terminen hat der Auftraggeber den freien Zugang zum Objekt und den relevanten technischen Anlagen (Heizung, Zählerkasten, Dachboden etc.) zu gewährleisten.
Verzögerungen, die durch mangelnde Mitwirkung des Auftraggebers entstehen, gehen zu dessen Lasten.
5. Vergütung und Zahlungsbedingungen
Es gelten die im Angebot vereinbarten Preise. Alle Preise verstehen sich zzgl. der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Sofern nicht anders vereinbart, sind Rechnungen innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsstellung ohne Abzug zahlbar.
Der Auftragnehmer ist berechtigt, für Teilleistungen Abschlagszahlungen zu verlangen.
Bei Energieberatungen, die eine staatliche Förderung vorsehen, bleibt die Zahlungspflicht des Auftraggebers gegenüber dem Auftragnehmer unabhängig von der tatsächlichen Auszahlung der Fördermittel bestehen.
6. Termine und Fristen
Leistungsfristen sind nur verbindlich, wenn sie schriftlich als „fix“ vereinbart wurden.
Höhere Gewalt oder unvorhersehbare Betriebsstörungen entbinden den Auftragnehmer für deren Dauer von den Liefer- und Leistungspflichten.
7. Haftung und Gewährleistung
Bei Elektrotechnik-Leistungen gelten die gesetzlichen Gewährleistungsfristen für Bauwerke nach BGB bzw. VOB/B (falls vereinbart).
Bei Energieberatungen basiert die Analyse auf den vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Daten. Für die Richtigkeit dieser Daten sowie für das Nichterreichen prognostizierter Einspareffekte (die vom Nutzerverhalten abhängen) übernimmt der Auftragnehmer keine Haftung.
Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit wird ausgeschlossen, sofern keine wesentlichen Vertragspflichten (Kardinalpflichten), Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit betroffen sind.
8. Urheberrecht und Geistiges Eigentum
Vom Auftragnehmer erstellte Gutachten, Entwürfe, Berechnungen und Sanierungsfahrpläne bleiben dessen geistiges Eigentum.
Der Auftraggeber darf diese Unterlagen nur für die vertraglich vereinbarten Zwecke nutzen. Eine Weitergabe an Dritte oder Veröffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung.
9. Widerrufsrecht für Verbraucher
Sofern der Auftraggeber ein Verbraucher (§ 13 BGB) ist und der Vertrag unter ausschließlicher Verwendung von Fernkommunikationsmitteln oder außerhalb von Geschäftsräumen geschlossen wurde, steht ihm ein gesetzliches Widerrufsrecht von 14 Tagen zu. Eine entsprechende Widerrufsbelehrung wird dem Vertrag beigefügt.
10. Datenschutz
Der Auftragnehmer erhebt und verarbeitet personenbezogene Daten des Auftraggebers ausschließlich zur Erfüllung des Vertrages gemäß den Bestimmungen der DSGVO.
11. Schlussbestimmungen
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist der Geschäftssitz des Auftragnehmers, sofern der Auftraggeber Kaufmann ist.
Sollte eine Bestimmung dieser AGB unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.
